Договор подряда на опытный образец

Договор подряда на опытный образец

Образец (Примерный). Договор подряда на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию (модернизации), �


Образец (Примерный). Договор подряда на проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по созданию (модернизации), изготовлению установочных (опытных) партий и эксплуатации информационно-технических средствПриложение 8 к Положению о порядке оформления и заключения договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию (модернизации), изготовлению установочных (опытных) партий и эксплуатации информационно-технических средств от «__» ________ 199__ г. __________________________ (гриф) Экз.

N. ДОГОВОР ПОДРЯДА N. _____ г.

Москва «__»_________ 199__ г. ______________________________________________________________________ (наименование ЗАКАЗЧИКА) ______________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ____________________________ (должность, ______________________________________________________________________ фамилия, имя и отчество) действующего на основании ____________________________________________ (указать устав, положение или другой ______________________________________________________________________ документ, имеющий законную силу) с одной стороны, и ___________________________________________________ (наименование ПОДРЯДЧИКА) ______________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________________ (должность, ______________________________________________________________________ фамилия, имя и отчество) действующего на основании ____________________________________________ (указать устав, положение или другой ______________________________________________________________________ документ, имеющий законную силу) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ, а последний обязуется принять и оплатить работы (услуги) по ______________________ _____________________________________________________________________.

(указывается полное наименование работ (услуг)) 1.2. Полный объем работ (услуг) и отдельных этапов определен в ведомости исполнения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) 2.1. Предусмотренные настоящим Договором работы (услуги) осуществляются в полном соответствии с _______________________________ (ТУ и другие документы, _____________________________________________________________________.

утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты) 2.2.

ПОДРЯДЧИК обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ (услуг). Извещение ПОДРЯДЧИКА о выполнении работ (услуг) должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом.

2.3. ЗАКАЗЧИК обязан с участием ПОДРЯДЧИКА провести приемку выполненных работ (услуг) в течение 10 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки выполненных работ (услуг) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 3.1. Предусмотренная Договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемой к Договору ведомости исполнения. 3.2. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы, а ЗАКАЗЧИК вправе принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. _____________________________ цена Договора в соответствии с (указывается вид цены) ______________________________________________________________________ (наименование, номер и дата документа) установлена в сумме _______ руб. (___________________________) рублей, (прописью) в том числе НДС (20%) _______ руб.
(_________________________) рублей, (прописью) с учетом ____________________________________________________________.

(указать наличие транспортных расходов и расходов на погрузочно-разгрузочные работы по доставке) 4.2. Принятая ЗАКАЗЧИКОМ работа оплачивается по договорной цене, согласованной ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке на калькуляционную единицу работ (услуг). 4.3. Договорная цена работ (услуг) устанавливается сторонами в _______________________________ со дня подписания настоящего Договора.

(указывается срок согласования) 4.4.

Авансирование по Договору осуществляется в размере ____% от стоимости работ (услуг) в соответствии с ведомостью исполнения и протоколом договорной цены в течение 10-ти рабочих дней со дня согласования цены.

Примечание. В случае выполнения работ (услуг) отдельными этапами авансирование производится поэтапно. 4.5. Окончательный расчет по Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы за вычетом выданного аванса. 4.6. Транспортные расходы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ при выставлении счетов на ________________________________ транспортировку (указать вид транспортировки) на основании товарно-транспортных (железнодорожных) накладных в течение 15-и рабочих дней со дня выставления счета.

Примечание. Пункт 4.6 указывается при наличии расходов по доставке.

4.7. ЗАКАЗЧИК имеет право анализировать фактические затраты на выполненные работы (услуги) по первичным и сводным документам ПОДРЯДЧИКА (субподрядчиков), а также проверять целевое использование авансовых платежей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ (услуг) и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1% цены работ (услуг) или этапа за каждый день просрочки, но не более 8% цены работ (услуг) или этапа.

5.2. За просрочку платежа ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ пени в размере 0,1% от не перечисленной вовремя суммы за каждый день просрочки, но не более 8% суммы просроченного платежа. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку платежа из-за непоступления из федерального бюджета денежных средств на свой расчетный счет.

5.3. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору. 5.4. ЗАКАЗЧИК может до сдачи ему результата работ (услуг) отказаться от исполнения Договора, уплатив ПОДРЯДЧИКУ за фактически произведенные затраты, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, но не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.

5.5. В случае непринятия ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ (услуг) из-за несоответствия их требованиям п.

2.1 настоящего Договора ПОДРЯДЧИК возмещает 100% финансовых средств, полученных от ЗАКАЗЧИКА в счет выполнения данных работ (услуг). При этом ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 50% от стоимости невыполненных работ (услуг).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 6.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора стороны назначают по полномочному представителю.

Полномочным представителям устанавливается 5 рабочих дней для разрешения спора по существу. 6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законом порядке. 6.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по независящим от сторон причинам, влияющих на выполнение условий настоящего Договора, решение о дальнейшем выполнении обязательств по нему принимает арбитражный суд.

6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по обстоятельствам, указанным в п. 6.4, уведомляет в течение 3-х рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств другую сторону, которая в течение 15 рабочих дней обращается в арбитражный суд.

Несвоевременное уведомление о непредвиденных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от исполнения обязательств по настоящему Договору. 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить предусмотренную в Договоре работу лично, привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) разрешается только по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. 7.2. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.3. Все изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами. 7.4. При несвоевременном авансировании работ сроки выполнения уточняются по согласованию сторон. 7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
7.6. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1.

Срок действия Договора устанавливается с _______ 199__ г. по ___________ 199__ г. 8.2. Договор вступает в силу со дня перечисления аванса в соответствии с п.

4.4 и прекращает действие после выполнения сторонами своих обязательств и завершения взаиморасчетов. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения: 1. Ведомость исполнения. 2. ___________________ ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________________ _________________________ (должность) (должность) _________ / _____________ _________ / _____________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) «__»____________ 199__ г.

«__»____________ 199__ г. —-

Договор подряда (2)

5,00 Отзывов:2 Просмотров:7962 Голосов:2 Обновлено:06.06.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: г._________________ «___»__________20___г.

___________________________________________________________________в лице (название предприятия, организации) ________________________________________________________________________, (должность, Ф.

И. О.) действующего на основании ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________ _________________________________________________________________________ (название предприятия, организации) в лице__________________________________________________________________, (должность, Ф.

И. О.) действующего на основании ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ, направленных на создание ______________________________________ в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора _________________________________________ руб. 2.1. Заказчик для выполнения работ обязуется передать Подрядчику: 2.1.1. материалы: _________________________________________________ (ассортимент, количество, срок предоставлен.) 2.1.2.

оборудование: ______________________________________________ 2.1.3.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

  • Комментарий к договору подряда:

По договору подряда (выполнения работ) одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ).

Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой с передачей ее результата заказчику. Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ).

Конечно же, надо понимать, что каждый уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются ) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

  • результат, к которому должны привести работы,
  • объект, на котором должны быть выполены работы;
  • Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).
  • подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 ) складывается из нескольких составляющих:
    • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
    • объект, на котором должны быть выполены работы;
    • результат, к которому должны привести работы,
  • Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно ГК), т.е.

    К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п.
    такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

  • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

4,86 Отзывов:6 Просмотров:28351 Голосов:7 Обновлено:н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: ДОГОВОР ПОДРЯДА (на выполнение подрядных работ) г.___________________ «___»___________200__г. ___________________________________________________________________ (наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице ___________ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________ (устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________ (наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________ (устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: I.

Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_________________________________________ ________________________________________________________________________ Работы выполняются из материалов __________________________________ (Заказчика или Подрядчика).

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

II. Обязательства сторон 2.1.

Заказчик обязуется: — обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________ _______________________________________________________________________, — обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2.2.

Подрядчик обязуется: — произвести указанные работы за свой риск; — обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения; — обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.

III. Срок действия договора и порядок расчетов 3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).

3.2. Срок исполнения: «___»_______20___г.

Договор подряда на опытный образец

Оглавление: Принять результат Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.5. Если в ходе Работы Исполнителя обнаружится возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения Работы, оплатить Исполнителю понесенные последним затраты. 2.4.1. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение Работы к сроку становится явно невозможным.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик обязан уплатить Исполнителю аванс в размере __% от суммы, указанной в п. 2.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

3.1 договора, т.е. _____________ рублей. 3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов Исполнителя, выставляемых после подписания сторонами актов, подтверждающих готовность этапов работы, установленных календарным планом 3.4. Оплата аванса и счетов Исполнителя производится Заказчиком по безналичному расчету, платежными поручениями.

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Исполнителем. 4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. 4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора в случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц (субисполнителей) нести перед Заказчиком ответственность за выполнение субисполнителями порученных им работ; обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными признаются следующие сведения: ____ выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием и передать Заказчику их результаты в срок, установленный в п.

Договор подряда

4,78 Отзывов:12 Просмотров:49697 Голосов:9 Обновлено:н/п Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: г. ________________ «___»__________ 20__ г.

_______________________________________________________________, (наименование предприятия, выполняющего работу) именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ ____________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________________________, (Устава, положения) с одной стороны, и _________________________________________________, (наименование предприятия-заказчика) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ ____________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________________________, (Устава, положения) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика __________________________________________________, (определение работы) сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении Nо.

1 к настоящему договору. 1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

5,00 Отзывов:1 Просмотров:2946 Голосов:1 Обновлено:н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___ на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) г.

_______________ «___»___________ 20___ г.

________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование предприятия) «Подрядчик», в лице ________________________________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании ________________________, с одной стороны и (Устава, положения) _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование предприятия) в лице ________________________________________________, действующего (должность, ф.и.о.) на основании ___________________________, с другой стороны, заключили (Устава, положения) настоящий договор о нижеследующем: I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию _____________________________________________________________________ (указать какую именно) своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа ________________.

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки.

Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком. 2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______ ________________, полномочному представителю Заказчика. 2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

Образец договора подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА N__ г. _____________ «__» ________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы согласно Приложению N 1 к Договору «Задание на выполнение работ» (далее — Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. 1.2. Дата начала выполнения Работ «___» __________ _____ г., дата окончания выполнения Работ «___» __________ _____ г.

1.3. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _________________________________.

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ (выбрать нужное), — предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N 2, которое является неотъемлемой частью Договора. — предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N 2, которое является неотъемлемой частью Договора.

Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-передачи оборудования (Приложение N 3).

Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 5). — предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2).

Договор подряда

В ряду других видов гражданско-правовых соглашений договор подряда является одним из старейших и относится к категории обязательств по выполнению работ. Он регламентируется нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В эту же группу обязательственных правоотношений входит также выполнение опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ.Содержание:

    Понятие договора подряда: предмет и форма договораСтороны договора подрядаОсновные разделы типового договора подрядаОсобенности и виды договораОбразец договора подрядаСкачать образец договораДосрочное расторжение договора подрядаПонятие договора подряда

    В соответствии с договором подряда одна сторона (подрядчик) по заданию другой стороны (заказчика) обязуется выполнить конкретную работу и передать ее результат заказчику.

    В свою очередь, заказчик берет обязательство принять результат работы и оплатить его. является возмездным, двусторонним и консенсуальным.Его отличие от возмездных договоров о передаче имущества в собственность или пользование заключается в том, что договор подряда вместе с регулированием процесса производительной деятельности создает определенный овеществленный результат.: предмет и форма договораПредметом договора подряда считается не только сама работа, но и ее овеществленный результат. Согласно пункту I статьи 703 ГК РФ в приблизительный перечень работ, которые могут выполняться по договору подряда, входят: изготовление новой вещи (например, строительство моста), переработка (пошив форменной одежды из ткани) или обработка вещи (химчистка одежды), а также выполнение других работ с обязательной передачей заказчику их результата.

Договор подряда — образец (типовая форма)

г.

Санкт-Петербург ________________________________ (, учреждения, организации, Ф.И.О.

физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую :______________________ 2.1.

Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________. 2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной.

Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие с обоюдного одобрения сторон.

Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п.

3 настоящего договора. 3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) 3.2.

Форма оплаты _______________________ (платежное требование, , чек, аккредитив и т.п.) 3.3.

Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. 4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.